Filtrar resultados por Órgano Solicitante:
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que concluye el procedimiento de resolución de contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto Rehabilitación del Faro de Arinaga.
Dictamen 640/2009 - (10-11-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que concluye el procedimiento de resolución de contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto Nuevo Parque de la Goleta y Accesos.
Dictamen 261/2009 - (02-06-2009) - Proyecto de Decreto
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias
Dictamen 235/2009 - (25-05-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transporte en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la empresa M.M., C.O., S.A. por los perjuicios económicos ocasionados durante la ejecución del proyecto de obras de Circunvalación a Arucas 1ª Fase. Tramo: Enlace Cruz Roja-La Goleta. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-GC-239, como consecuencia de la indisponibilidad de los terrenos
Dictamen 220/2009 - (19-05-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación de las cláusulas 6 y 9 del Pliego de Prescripciones Administrativas y Técnicas relativo a la contratación del servicio de limpieza de vertidos, mantenimiento y conservación de las infraestructuras rurales de Anaga, siendo la empresa adjudicataria U., S.A.
Dictamen 215/2009 - (14-05-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.S.S., por daños ocasionados en la finca que posee en virtud de contrato de arrendamiento, como consecuencia de actuaciones indebidas de operarios del Ayuntamiento
Dictamen 172/2009 - (20-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.J.F.Á., en nombre y representación de H.S.C., S.L., por los daños económicos padecidos como consecuencia de los retrasos y variaciones en la ejecución de la obra de Circunvalación Carrizal-Ingenio-Agüimes 1ª fase
Dictamen 116/2009 - (11-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.F.R.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón y firme en mal estado a causa de obras.
Dictamen 457/2008 - (05-12-2008) - Proposiciones de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular reguladora de la ubicación de las infraestructuras de radiocomunicación y telefonía móvil de Canarias.
Dictamen 298/2008 - (15-07-2008) - Recurso de Inconstitucionalidad
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2 y 6, respecto de los créditos de los capítulos 6 y 7, incluidos en los estados de gastos con sus créditos correspondientes; contra el art. 119 y partidas concordantes del estado de gastos y contra el concepto 453 del estado de ingresos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
Dictamen 230/2008 - (12-06-2008) - Proposiciones de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General de Canarias
Dictamen 200/2008 - (02-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación nº 3 del contrato de las obras de remodelación de la Plaza de España y su entorno en Santa Cruz de Tenerife, Ámbito I.
Dictamen 197/2008 - (02-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato suscrito con la entidad mercantil C.H., S.A., adjudicataria de la obra de encauzamiento del Barranco El Cercado y de construcción de un puente sobre el Barranco El Cercado. Demora en la ejecución del contrato.
Dictamen 138/2008 - (16-04-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adeje en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.L.G., en nombre y representación de M.S.A.A., por daños ocasionados en el ciclomotor de su propiedad, como consecuencia de la caída sufrida por la existencia de agua y piedras en la calzada procedentes de obra pública.
Dictamen 126/2008 - (09-04-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.P.A.P., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de señalización indebida con ocasión de la ejecución de obra pública.
Dictamen 121/2008 - (02-04-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la entidad M.C.D., S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de su colisión con objeto que delimitaba carril de circulación con ocasión de la ejecución de obras en la vía.
Dictamen 69/2008 - (29-02-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.D.S., por daños ocasionados en la finca de su propiedad sita en la calle Las Palmeras del término municipal de Teror, como consecuencia de la ausencia de un sistema de drenaje de aguas pluviales en la referida calzada.
Dictamen 5/2008 - (14-01-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.M.M.Á. en nombre y representación de J.M.M.P. y B.M.M., por daños ocasionados en su vehículo como consecuencia de la existencia de piedras en la calzada, que cayeron con ocasión de la ejecución de las obras de construcción de vía pública.
Dictamen 483/2007 - (14-12-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de obras adjudicado a la empresa M., S.A., para la ejecución de la obra del Auditorio de Agüimes (Teatro y Escuela de Música). Declaración de la empresa en situación de concurso.
Dictamen 416/2007 - (23-10-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.P.Q., por daños materiales y personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras. Construcción. Pavimento inacabado.
Dictamen 349/2007 - (12-09-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.I.F.B., por daños económicos derivados del cierre de local comercial como consecuencia de la ejecución de las obras del Plan Urban.
Dictamen 311/2007 - (06-07-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.N.R.G., en su propio nombre y en representación de M.R.R., y por D.R.R., en su propio nombre, herederos de L.R.G., por daños ocasionados como consecuencia del cierre temporal de estación de servicios por ejecución de obras en vía pública.
Dictamen 298/2007 - (03-07-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la nulidad de los contratos de consultoría y asistencias suscritos con la empresa I., S.L. para llevar a efecto las direcciones facultativas de las obras complementarias, reforma y acondicionamiento del Centro de Visitantes, centro de mayores de Alajeró y mejora red de saneamiento casco de la Villa-canalización de pluviales.
Dictamen 296/2007 - (26-06-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.L.V.M., en nombre y representación de C.N.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la ejecución de obra pública.
Dictamen 295/2007 - (26-06-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.M.Y.S., por daños personales y materiales ocasionados en su ciclomotor, como consecuencia de la ejecución de obra pública.
Dictamen 272/2007 - (13-06-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.N.Y.G., por daños ocasionados como consecuencia de la ejecución de obra pública.
Dictamen 252/2007 - (04-06-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.A.O.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Dictamen 217/2007 - (15-05-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.A.L.V.M., en nombre y representación de M.M.C., por daños ocasionados en el vehículo de propiedad de ésta, como consecuencia de la ejecución de obra pública.
Dictamen 215/2007 - (15-05-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por F.M.N., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras.
Dictamen 183/2007 - (25-04-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por F.H.W. y D.N.H.T., en nombre y representación de M.L.P.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de conservación y mantenimiento de instalaciones en muelle dependiente de la citada Consejería.
Dictamen 128/2007 - (20-03-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por A.R.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de mantenimiento de instalaciones en puerta dependiente de la citada Consejería: puerta peligrosa.
Dictamen 93/2007 - (02-03-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.O., por daños personales ocasionados como consecuencia de la ejecución de obra pública.
Dictamen 10/2007 - (08-01-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado ante la reclamación de indemnización formulada por N.Y.G., por los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la ejecución de obras en la vía pública.
Dictamen 6/2007 - (08-01-2007) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la reclamación de daños derivada de la suspensión temporal y parcial de la obra de ?Remodelación del Hospital Insular, Fase II?, contratada con fecha 10 de noviembre de 1999 y cuyo contrato aún permanece en vigor.
Dictamen 1/2007 - (08-01-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Telde en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.R.S.L., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 444/2006 - (26-12-2006) - Proposiciones de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular reguladora de la ubicación de las infraestructuras de radiocomunicación y telefonía móvil de Canarias.
Dictamen 424/2006 - (12-12-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Adeje en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.N.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Obstáculos en la vía: sustancia deslizante procedente de obras.
Dictamen 418/2006 - (12-12-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.M.P., por daños ocasionados en su vivienda como consecuencia de la ejecución de obra pública que afecta al normal suministro de agua a la vivienda del reclamante.
Dictamen 392/2006 - (21-11-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.D.G., por daños ocasionados como consecuencia de caída en edificio administrativo dependiente de la Consejería de Educación.
Dictamen 352/2006 - (31-10-2006) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote en relación con la revisión de oficio del Acuerdo adoptado con fecha 11 de junio de 2001, del Consejo de Administración de I., S.A., sacando a concurso público el contrato consistente en la realización de un proyecto, financiación, ejecución y explotación de una planta desaladora de agua de mar mediante soluciones de ósmosis inversa en Janubio-Lanzarote.
Dictamen 340/2006 - (17-10-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arucas en relación con la resolución del contrato ?Concesión de obra pública en orden a la construcción y explotación de aparcamientos públicos subterráneos bajo el antiguo mercado municipal de Arucas y la explotación y reestructuración de éste como Centro Comercial?.
Dictamen 312/2006 - (27-09-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos Sociales en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.P.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de la citada Consejería.
Dictamen 309/2006 - (27-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la resolución del contrato de ejecución de obra de la Casa de Juventud de Santiago del Teide con la entidad ?T.H.C., S.L.?.
Dictamen 295/2006 - (18-09-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la modificación del contrato administrativo de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto ?Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, Biblioteca Insular y Centro de Fotografía?.
Dictamen 269/2006 - (28-07-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Presidente del Consorcio Sanitario de Tenerife en relación con la modificación del contrato administrativo relativo al Proyecto del Edificio de Actividades Ambulatorias del Consorcio Sanitario de Tenerife.
Dictamen 250/2006 - (27-07-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.A.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicios públicos de la citada Consejería.
Dictamen 243/2006 - (19-07-2006) - Proyecto de Ley
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley territorial 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.
Dictamen 229/2006 - (19-07-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.H.F.L., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.
Dictamen 130/2006 - (10-05-2006) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Acuerdo por la que se pretende resolver el contrato de ejecución de las obras de construcción del depósito de incendios y riego en el lugar conocido como El Caserío de Las Fuentes (término municipal de Guía de Isora), suscrito por la Corporación indicada y entidad mercantil T.H.C., S.L.: Resolución de contratos: No constitución/reajuste de fianza. Incumplimiento del plazo. Paralización de la obra. Se estima la reclamación
Dictamen 96/2006 - (25-04-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.Á.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras: Construcción y obras: hoyo en la vía: falta de señalización. No se estima la reclamación: prescripción de la acción