Filtrar resultados por Órgano Solicitante:
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo suscrito con la empresa T., S.A., para la ejecución del proyecto de obras de la Zona Recreativa y Centro de Información en Juego de Bolas, término municipal de Agulo, dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de La Gomera. Demora en la ejecución e incumplimiento del plaz
Dictamen 178/2009 - (23-04-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de obras para la ejecución del proyecto de urbanización del suelo urbanizable programado, sector-2 de Arauz. Incumplimiento de los plazos de ejecución
Dictamen 160/2009 - (01-04-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Telde en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de concesión de obra pública adjudicado a la empresa C., S.L. para la construcción y explotación de un edificio de aparcamiento y plaza en San Gregorio. Demora en el cumplimiento del pago; inadecuación de las obras al proyecto, quiebra al contratista.
Dictamen 98/2009 - (02-03-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde Accidental del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y mejoras de las vías y espacios públicos del Municipio de La Laguna
Dictamen 95/2009 - (20-02-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato, por finalización del plazo de vigencia, de la concesión V-5203:CC-30, del servicio público de transporte interurbano regular de viajeros por carretera de dicha Isla
Dictamen 59/2009 - (29-01-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Granadilla de Abona en relación con la Propuesta de Resolución, con forma de propuesta de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por la que se acuerda la resolución de contrato de concesión administrativa de plaza, aparcamientos subterráneos, piscina y servicios complementarios de la manzana 2B de el Cabezo, en el Médano, otorgada a la empresa L.A., S.L. Cesión no autorizada de la concesión.
Dictamen 28/2009 - (15-01-2009) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, en funciones, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la uqe se acuerda la resolución del contrato de obras adjudicado a la empresa M., S.A., para la adaptación a la normativa eléctrica en los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria de Las Palmas de Gran Canaria, por incumplimiento del plazo final de ejecución del contrato.
Dictamen 489/2008 - (22-12-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de consultoría y asistencia para la elaboración del proyecto técnico y dirección, supervisión y control de la ejecución con Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador y Técnico Director de Seguridad, para la construcción del Campo de Fútbol Municipal en una parcela existente en el Plan Parcial de Los Olivos, del término municipal de Santa Brígida. Desistimiento de la Administración.
Dictamen 445/2008 - (02-12-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación nº 3 del contrato de obras ?Colector-interceptor de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria?.
Dictamen 408/2008 - (03-11-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de El Hierro en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras del Pabellón Polideportivo Frontera (cubierta y estructura espacial), suscrito con la empresa M., S.A. Incumplimiento de obligación esencial del contrato: obra no ajustada al proyecto y negligencia grave.
Dictamen 398/2008 - (24-10-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución formulada por el Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se acuerda la cuarta modificación del contrato de ejecución de las obras del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea.
Dictamen 361/2008 - (30-09-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de obras, adjudicado por el Instituto Canario de la Vivienda a la empresa C.H.C., S.A., para la construcción de 26 viviendas protegidas de promoción pública en la calle Tijarafe del término municipal de Santa Úrsula, por declaración del contratista en concurso de acreedores. Vencimiento del plazo final sin terminación de la obra.
Dictamen 350/2008 - (26-09-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato administrativo de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto y dirección de la obra de construcción de un campo de fútbol municipal en una parcela existente en el Plan Parcial Los Olivos, por desistimiento de la Administración.
Dictamen 347/2008 - (18-09-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la modificación nº 3 del contrato de ejecución de la obra del denominado ?Centro Insular de Atletismo de Alto Rendimiento en Tíncer?, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Dictamen 302/2008 - (21-07-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de la obra ?renovación de aceras en La Herradura?, término municipal de Telde, adjudicado a la empresa A.T., S.A. Demora en la comprobación del replanteo.
Dictamen 301/2008 - (21-07-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de la obra ?renovación de aceras en Piletillas?, término municipal de Telde, adjudicado a la empresa A.T., S.A. Demora en la comprobación del replanteo.
Dictamen 283/2008 - (04-07-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del contrato de ejecución de obras adjudicado por el Instituto Canario de la Vivienda a la empresa C.H.C., S.A. para la construcción de 13 viviendas protegidas de promoción pública en la calle Lomo Piedras (?), en Ravelo, del término municipal de El Sauzal, por declaración de concurso de acreedores del contratista.
Dictamen 242/2008 - (16-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación del contrato de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio suscrito con la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS).
Dictamen 202/2008 - (03-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución formulada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico y Museo del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se acuerda la tercera modificación del contrato de ejecución de las obras de construcción del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea.
Dictamen 200/2008 - (02-06-2008) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la modificación nº 3 del contrato de las obras de remodelación de la Plaza de España y su entorno en Santa Cruz de Tenerife, Ámbito I.