| Dictamen: | 10/2026 |
| Fecha: | 09- 01- 2026 |
| Expedientes: | 510/2025 |
| Emitido: | Sección 1ª |
| Ponente: | Sr. Fajardo Spínola |
| Solicitado por: | Gobierno de Canarias |
| Objeto: | Indemnización por Daños |
| Más información sobre Responsabilidad Patrimonial | |
| Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad contractual tramitado ante la reclamación de indemnización formulada por la contratista «UTE (..)» en cuya virtud se solicita la indemnización de los daños y perjuicios irrogados, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 8 de junio de 2023, como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución del contrato administrativo de obras denominado «LP-2. LOS LLANOS-TAZACORTE. TRAMO: (..). ISLA DE LA PALMA. CLAVE: OP-II-004/10». | |
| Materias Relacionadas: | |
| Descargar Dictamen | Ayuda sobre el formato pdf |
Dictámenes