Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), en representación de (..), por daños y perjuicios causados como consecuencia de la anulación judicial de la resolución administrativa por la que se suspendía la ejecución de las obras de abancalamiento de la parcela (..), situada en la zona denominada (..), del término municipal de Arona y que fueron autorizadas mediante licencia de obra mayor otorgada por la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de marzo de 2015.
Dictamen 191/2023 - (03-05-2023) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona, en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, tramitado ante la reclamación de indemnización, formulada por (..), por los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 70/2023 - (01-03-2023) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución de la revisión de oficio por la que se concede a (..) la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada, adquirida por silencio administrativo.
Dictamen 68/2023 - (01-03-2023) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde accidental del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución de la revisión de oficio del acto presunto por el que se le concede la compatibilidad a (..), policía local del municipio, para el ejercicio de actividad privada.
Dictamen 21/2023 - (19-01-2023) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por lesiones personales sufridas en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 1/2023 - (10-01-2023) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por los daños sufridos en una caída como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 447/2022 - (16-11-2022) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 138/2022 - (07-04-2022) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), en nombre y representación de (..), por los daños padecidos como consecuencia del funcionamiento del depósito municipal de vehículos.
Dictamen 601/2021 - (23-12-2021) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), en representación de (..), por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones culturales municipales.
Dictamen 96/2021 - (04-03-2021) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato de servicio para la dirección técnica de la obra «Centro Cívico Las Galletas del Proyecto URBAN 2007-2013».
Dictamen 73/2021 - (25-02-2021) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato del servicio para la redacción de proyecto y dirección de obra de las acometidas de baja tensión necesarias para dar servicio eléctrico a los puntos de alquiler de bicicletas públicas, adjudicado a (.
Dictamen 4/2021 - (14-01-2021) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado ante la reclamación de indemnización formulada por (..), y por (..), en nombre y representación, respectivamente, de las entidades (..), y (..), por daños ocasionados como consecuencia de la denegación de licencia de obra previamente otorgada y declarada caducada por el Ayuntamiento.
Dictamen 335/2020 - (17-09-2020) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 320/2020 - (30-07-2020) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato del servicio para la redacción de proyecto y dirección de obra de las acometidas de baja tensión necesarias para dar servicio eléctrico a los puntos de alquiler de bicicletas públicas, adjudicado a (.
Dictamen 299/2020 - (16-07-2020) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio municipal de deportes.
Dictamen 243/2020 - (18-06-2020) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 213/2020 - (03-06-2020) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de resolución del contrato de servicio para la dirección técnica de la obra «Centro Cívico Las Galletas del Proyecto URBAN 2007-2013».
Dictamen 48/2020 - (04-02-2020) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por (..), en representación de la empresa (..), contra la Resolución 2018/2800, de 24 de abril, recaída en el expediente sancionador n.º 3/2018 (..).
Dictamen 398/2019 - (14-11-2019) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 347/2018 - (30-07-2018) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el 7 de abril de 2003, relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de Estudio de Detalle, cuyo objeto es la ordenación de volúmenes de las parcelas 39 y 40 de la (.
Dictamen 263/2018 - (06-06-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución culminatoria del procedimiento de resolución del contrato de para la realización de la obra 000001/CNT-CAO denominada «CENTRO CÍVICO DE LAS GALLETAS» DEL PROYECTO URBAN ARONA, adjudicado a la (..)- (.
Dictamen 140/2018 - (11-04-2018) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 125/2018 - (03-04-2018) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por la Sra. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio, instada el 4 de agosto de 2015 por (..) y (..), de la segunda Diligencia de embargo por impago de la liquidación n.º 10853508 [Contribuyente: (..)] del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).
Dictamen 65/2018 - (21-02-2018) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de modificación del Contrato de Servicio Público de Gestión del Litoral del Municipio de Arona.
Dictamen 233/2017 - (13-07-2017) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 151/2017 - (11-05-2017) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (..), por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de mantenimiento de instalaciones municipales.
Dictamen 448/2016 - (27-12-2016) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.F., por daños personales ocasionadas como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 418/2016 - (19-12-2016) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por N.A.B., en nombre y representación de M.A.M. y J.B., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de medio ambiente.
Dictamen 405/2016 - (01-12-2016) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 4547/2015, de 17 de junio, que aprobó la revisión de precios del contrato de gestión de servicios públicos denominado ?Servicio Público de gestión del litoral de Arona?, adjudicado el 15 de febrero de 2011 a la Unión Temporal de Empresas V.S.M., S.A. y H.S.C., S.L.
Dictamen 254/2016 - (05-09-2016) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio de la Resolución nº 5462/2001, de la Alcaldía-Presidencia, por la que se concedió licencia municipal de actividad clasificada nº (?) para un establecimiento dedicado a la actividad de Restaurante de Dos Tenedores, sito en (?), del término municipal de Arona, y, por lo tanto, de la Resolución nº 1790/2003, por la que se autorizó su puesta en funcionamiento
Dictamen 177/2016 - (02-06-2016) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.J.G.G., por daños morales y patrimoniales ocasionados como consecuencia de su relación laboral con la citada Corporación Local.
Dictamen 7/2016 - (12-01-2016) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.T.J.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 432/2015 - (26-11-2015) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento del recurso extraordinario de revisión interpuesto por I.F.C., en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios A., contra la Resolución nº 5671 del Teniente de Alcalde-Concejal delegado de Urbanismo del citado Ayuntamiento, de 8 de octubre de 2013, por la que se impuso una sanción de 1.606 euros por la comisión de una infracción urbanística leve, consistente en reparación de columnas del complejo por humedades, sin las preceptivas autorizaciones, en Edificio A., de Playa de Las Américas.
Dictamen 31/2015 - (28-01-2015) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por B.P.C. contra la Resolución número 1381/2011, de 7 de marzo, del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se concedió al interesado licencia municipal de apertura inocua para comercio menor de productos alimenticios.
Dictamen 465/2014 - (30-12-2014) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Doña N. P. Q. T., por lesiones personales sufridas en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 220/2014 - (12-06-2014) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.P.M.C.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 125/2014 - (10-04-2014) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente Accidental del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución de la revisión de oficio de la Resolución nº 5973/2013, de 21 de octubre, dictada por el teniente alcalde del Área de Urbanismo, por entender que incurre en causa de nulidad al conceder licencia municipal de instalación de la actividad clasificada a P.M.R.S., así como la comunicación previa de inicio o puesta en marcha presentada el 12 de noviembre de 2013.
Dictamen 38/2014 - (11-02-2014) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.L.G.R., en nombre y representación de la empresa P.21, S.L., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio municipal de alumbrado.
Dictamen 37/2014 - (30-01-2014) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión, interpuesto por J.S.C.S. contra la Resolución nº 5534, de 1 de octubre de 2012, del Concejal de Urbanismo, que le sancionó por la comisión de una infracción urbanística grave y se le requirió para que repusiera la realidad física alterada.
Dictamen 308/2013 - (19-09-2013) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.M.C.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 302/2013 - (18-09-2013) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por R.G.H., como heredera de M.G.G., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 277/2013 - (25-07-2013) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con el Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión presentado por S.C.M., contra la Resolución nº 4158/2012, del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, por la cual le sancionó por infracción urbanística grave consistente en cubrir una pared de contención con piedra natural, sin las preceptivas autorizaciones, (?) Valle de San Lorenzo.
Dictamen 164/2013 - (08-05-2013) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento de recurso extraordinario de revisión presentado por N.M., contra Resolución nº 7161/2010, dictada por el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, de 23 de diciembre de 2010, por la que se resuelve el procedimiento de solicitud de licencia municipal de apertura inocua para un establecimiento dedicado a la actividad de peluquería, sito en el Centro Comercial A.
Dictamen 44/2013 - (19-02-2013) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.A.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 470/2012 - (16-10-2012) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con el Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por L.C. contra la Resolución nº 2763/2012, de 7 de mayo, del Concejal de Urbanismo, por la que desestima el recurso de reposición contra la Resolución nº 1257/2012, de 8 de marzo.
Dictamen 448/2012 - (08-10-2012) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de 30 de diciembre de 2011, por el que, entre otros extremos, se admitió a las empresas licitadoras según la puntuación final obtenida (obteniendo el primer lugar la entidad T., S.L.).
Dictamen 176/2012 - (28-03-2012) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.N.A., en nombre y representación de C.C.U.I., S.L., por daños ocasionados como consecuencia de los pagos realizados por esta empresa con posterioridad a la recepción de las obras de urbanización por el citado Ayuntamiento.
Dictamen 173/2012 - (28-03-2012) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.J.C.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 699/2011 - (21-12-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.F.G., en nombre y representación de la entidad M., S.L., por daños fundamentados en el expediente de solicitud de Licencia de Obra Mayor nº 3/2006, previa emisión de certificación urbanística, como consecuencia del funcionamiento del servicio público urbanístico.
Dictamen 642/2011 - (23-11-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.F.H., representado por A.D.F.T., por daños ocasionados por la ocupación de terrenos de su propiedad.
Dictamen 486/2011 - (12-09-2011) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio solicitada por C.J.Á.G., del embargo practicado de la primera fracción del recibo (?) dimanante del procedimiento sancionador en materia de tráfico 006/369, por carecer de seguro obligatorio para conducción de vehículo a motor.
Dictamen 485/2011 - (12-09-2011) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio solicitada por A.G.H. de la Resolución de 13 de junio de 2006, por la que se impone sanción de 800 euros por infracción del artículo 3 de la Ley de Seguridad Vial.
Dictamen 469/2011 - (22-07-2011) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria de un procedimiento de revisión de oficio de sanción de tráfico y diligencias de embargo.
Dictamen 453/2011 - (22-07-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.F.G., en nombre y representación de la entidad mercantil M., S.L., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público urbanístico.
Dictamen 417/2011 - (30-06-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.G.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 232/2011 - (19-04-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.A.G.L., por daños económicos ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la Sección de Ayuda al Ciudadano.
Dictamen 187/2011 - (29-03-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.J.P., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 108/2011 - (15-02-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.G.R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 107/2011 - (15-02-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.C.N., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 93/2011 - (15-02-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.R.D., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 90/2011 - (15-02-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.C.M.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 60/2011 - (24-01-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.G.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 59/2011 - (24-01-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Á.P.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 55/2011 - (24-01-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.A.C.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 27/2011 - (10-01-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.L.B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 8/2011 - (04-01-2011) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.I.B.J., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 925/2010 - (23-12-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.Á.V.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 915/2010 - (20-12-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.J.B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 912/2010 - (20-12-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.M.Y.G., por daños económicos ocasionados como consecuencia del funcionamiento de la Sección de Ayuda al Ciudadano.
Dictamen 903/2010 - (20-12-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.G.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 873/2010 - (10-12-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.D.C.V., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 812/2010 - (09-11-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.G.M.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida y tratamiento de residuos.
Dictamen 797/2010 - (04-11-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.M.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 753/2010 - (15-10-2010) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio, solicitada por Á.M.L.C., en relación con el procedimiento sancionador en materia de tráfico 2006/1950 por conducir un vehículo careciendo del permiso de conducir.
Dictamen 728/2010 - (08-10-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.L.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 725/2010 - (07-10-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.R.A., en nombre y representación de M.A.G.D., que a su vez actúa en nombre de la comunidad hereditaria tras el fallecimiento de J.R.H., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 717/2010 - (07-10-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.T.C., por daños ocasionados por accidente laboral, como consecuencia del funcionamiento de los servicios municipales.
Dictamen 716/2010 - (07-10-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.R.S.F., representada por C.M.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 566/2010 - (28-07-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.F.M.L., en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Edificio G., por daños ocasionados en el inmueble como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 382/2010 - (08-06-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.S.H., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 367/2010 - (02-06-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.T.Z., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 326/2010 - (21-05-2010) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la interpretación del contrato de servicios denominado ?Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de colegios y edificios públicos?, adjudicado a la empresa E.M.E., S.A., .
Dictamen 292/2010 - (06-05-2010) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la revisión de oficio, solicitad por Á.M.L.C., del embargo practicado sobre la primera fracción del recibo 10555005 dimanante del procedimiento sancionador en materia de tráfico 2006/1952 por carecer el recurrente de seguro obligatorio para conducción de vehículo a motor.
Dictamen 101/2010 - (02-03-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.J.R.C., en nombre y representación de M.C.F., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 65/2010 - (03-02-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.L.H.P., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 46/2010 - (21-01-2010) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.L., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 738/2009 - (17-12-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.T.G.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 730/2009 - (15-12-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.C.G.A., por daños económicos ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de atención al ciudadano.
Dictamen 697/2009 - (26-11-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.P.R., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 676/2009 - (23-11-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.V.T.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 662/2009 - (19-11-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.L.L., por daños ocasionados en la motocicleta de su propiedad, ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 620/2009 - (03-11-2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión presentado por J.D.G., en representación de la entidad mercantil Z.E., S.A., contra la Resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del procedimiento de solicitud de Licencia Municipal de Apertura Inocua para un establecimiento dedicado a la actividad de comercio menor de prendas de vestir, sito en el término municipal de Arona.
Dictamen 541/2009 - (07-10-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por Emiliana A. M. M., por daños ocasionados en la vivienda de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos.
Dictamen 463/2009 - (15-09-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por I.G.B., en nombre y representación de L.D.A., S.A., y por J.P.M.D., por daños ocasionados en el vehículo, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 417/2009 - (02-09-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por P.R.S. en nombre y representación de E.S.K., por daños personales sufridas por su esposa M.K., ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 411/2009 - (31-07-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.L.D., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Pavimento en mal estado
Dictamen 403/2009 - (23-07-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.G.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Bolardo de escasa altura y material inadecuado
Dictamen 402/2009 - (23-07-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por H.G.B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Mala conservación del firme de la calzada
Dictamen 389/2009 - (23-07-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.J.B.R., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón en la calzada
Dictamen 379/2009 - (17-07-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por S.M.L.F.V., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Manchas procedentes del pintado de valla municipal
Dictamen 320/2009 - (01-07-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.P.B., por daños ocasionados en su domicilio, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída de señal de tráfico
Dictamen 298/2009 - (22-06-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.L.G., en nombre y representación de I.G.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desplazamiento de contenedores de residuos a causa del viento
Dictamen 293/2009 - (22-06-2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por J.M.L.P., en nombre y representación de M.T.E., S.L., contra la Resolución de la Alcaldía de 15 de junio de 2007, por la que se impuso una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico
Dictamen 290/2009 - (22-06-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.B.B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Tapa de registro de alcantarilla suelta
Dictamen 289/2009 - (22-06-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.M., por daños personales ocasionados en una caída, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Desnivel del pavimento
Dictamen 274/2009 - (09-06-2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por J.D.G., en representación de la entidad mercantil Z.E., S.A., contra la Resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del procedimiento de solicitud de licencia municipal de apertura inocua para un establecimiento dedicado a la actividad de comercio menor de prendas de vestir, sito en Avda. Las Américas, centro comercial O.S.C.
Dictamen 273/2009 - (09-06-2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por S.L. contra Resolución sancionadora en materia de tráfico. Documento esencial que evidencia el error
Dictamen 270/2009 - (09-06-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.I.H.A., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Tapa de alcantarilla con desnivel
Dictamen 207/2009 - (08-05-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.N.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del desplazamiento de un contenedor de basuras por acción del viento
Dictamen 199/2009 - (04-05-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.C.G., S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída de señal de tráfico
Dictamen 195/2009 - (04-05-2009) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por F.M.G.G. contra la Resolución de la Alcaldía de 30 de noviembre de 2007, por la que se impuso una sanción por comisión de una infracción en materia de tráfico. Error de hecho que resulta de los documentos obrantes en el expediente
Dictamen 188/2009 - (27-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.M.G., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Alcantarilla sin tapa
Dictamen 182/2009 - (23-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón en la calzada
Dictamen 177/2009 - (20-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.M., por lesiones personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Pavimento en mal estado
Dictamen 171/2009 - (20-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.F.T., en nombre y representación de la empresa J.J.F.T., S.L., por los perjuicios económicos causados como consecuencia de la retirada de unas vallas publicitarias
Dictamen 163/2009 - (01-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.K.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída de señal de tráfico.
Dictamen 162/2009 - (01-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.B.F., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Pocetas sin protección ni señalización.
Dictamen 161/2009 - (01-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.O.G.C., en nombre y representación de P.J.A.P., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de grúas.
Dictamen 150/2009 - (01-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.A.A., por daños ocasionados a su hijo J.G.A., como consecuencia de accidente en un parque infantil, debido al no mantenimiento del mobiliario.
Dictamen 149/2009 - (01-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por G.A.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la caída de una palmera.
Dictamen 148/2009 - (01-04-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.G.R.H., agente de la Policía Local, por daños personales ocasionados como consecuencia del bloqueo de la rueda de su motocicleta
Dictamen 121/2009 - (18-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por W.W., en nombre y representación de T.I., S.L., por daños económicos ocasionados como consecuencia de la demora en la concesión de licencia de ejecución de obra mayor para la construcción de 33 apartamentos, garajes e instalaciones complementarias, situados en la parcela 1+2 de la urbanización T.
Dictamen 120/2009 - (18-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por W.W., en nombre y representación de T.I., S.L., por daños económicos ocasionados como consecuencia de la demora y suspensión de la concesión de licencia de ejecución de obra mayor para la construcción de apartamentos, instalaciones complementarias y garajes en la parcela 1+2 de la urbanización T.
Dictamen 119/2009 - (18-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por W.W., en nombre y representación de T.I., S.L., por daños económicos ocasionados como consecuencia de la demora de la concesión de licencia de obras para la construcción de 66 apartamentos y garajes en la parcela 3 de Á.T.
Dictamen 117/2009 - (11-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por formulada por M.L.V.D.V., en nombre y representación de R.A.C.G., S.L., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de ésta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Caída de señal vertical.
Dictamen 116/2009 - (11-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.F.R.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón y firme en mal estado a causa de obras.
Dictamen 115/2009 - (11-03-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.R.P.B., por daños ocasionados en un local de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio viario. Caída de señal vertical.
Dictamen 97/2009 - (27-02-2009) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.L.G., en nombre y representación de J.S.G., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia de la caída de una palmera sobre el mismo
Dictamen 170/2008 - (14-05-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.O.F., en nombre y representación de B.M.P., Presidenta de la Comunidad de Propietarios edificio P., por daños ocasionados como consecuencia de la rotura de una tubería del servicio público de suministro de agua.
Dictamen 161/2008 - (06-05-2008) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.L.G., en nombre y representación de H.C.N., S.L., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia de la falta de señalización que indicara la altura de un túnel.
Dictamen 97/2008 - (13-03-2008) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión presentado por D.S., S.L., representado por A.C.Z., en relación con la solicitud de licencia municipal de apertura clasificada para un establecimiento dedicado a la actividad de supermercado autoservicio, sito en (...) Arona.
Dictamen 471/2007 - (04-12-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.H.G., en representación de la entidad S.I., S.L., por daños ocasionados a dos alfombras iraníes como consecuencia del afloramiento de aguas negras procedentes de la red pública de alcantarillado.
Dictamen 456/2007 - (20-11-2007) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Entidad Mercantil B.T., S.L., representada por A.P.S.C.C., contra la Resolución del Alcalde de 26 de marzo de 2007 por la que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 17 de octubre de 2006, por la que se tuvo a la interesada ?por desistida? de su solicitud de apertura de local de negocio. Error de hecho.
Dictamen 282/2007 - (19-06-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por F.M.G.S., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida de residuos sólidos.
Dictamen 255/2007 - (04-06-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por S.I., S.L., representado por F.H.G., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de alcantarillado.
Dictamen 240/2007 - (29-05-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por B.D.D.A.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 161/2007 - (12-04-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.E.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público municipal de conservación y mantenimiento de instalaciones: caída de cartel municipal.
Dictamen 79/2007 - (12-02-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.C.D.T., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 68/2007 - (12-02-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.T.L.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario.
Dictamen 11/2007 - (08-01-2007) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por F.M.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de recogida de residuos sólidos.
Dictamen 417/2006 - (12-12-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.E.A., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Socavón.
Dictamen 410/2006 - (01-12-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por G.L.S., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Conservación y mantenimiento: pavimento en mal estado.
Dictamen 409/2006 - (01-12-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por M.C.A.A., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de parques y jardines. Conservación y mantenimiento: arqueta de riego sin tapa.
Dictamen 405/2006 - (01-12-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por T.B., por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario. Obstáculo en la acera.
Dictamen 399/2006 - (23-11-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.E.C., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Dictamen 385/2006 - (21-11-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por J.J.P.L., por daños personales y materiales ocasionados en su motocicleta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público municipal de deportes.
Dictamen 212/2006 - (06-07-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por T.B., por los daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario de titularidad municipal.
Dictamen 206/2006 - (27-06-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.J.P.L., por daños ocasionados en su persona y en la motocicleta de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de deportes. Balón procedente de campo de deportes. No se estima la reclamación; retroacción.
Dictamen 135/2006 - (10-05-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.M.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario: Señal mal colocada. No se estima la reclamación: retroacción
Dictamen 117/2006 - (04-05-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.G.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario: Conservación y mantenimiento: firme en mal estado. No se estima la reclamación: inadmisión
Dictamen 114/2006 - (04-05-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.D.G., en nombre y representación de R.S., por daños ocasionados en el vehículo propiedad de éste, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario: Jardinera sin protección. Se estima la reclamación
Dictamen 107/2006 - (26-04-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.D.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario: Retirada y posterior desguace de vehículo. No se estima la reclamación: retroacción.
Dictamen 99/2006 - (25-04-2006) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por L.M.J.B., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario: Conservación y mantenimiento: rampa con arista. No se estima la reclamación: retroacción
Dictamen 274/2005 - (02-11-2005) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la entidad mercantil G., S.L., representada por D.A.B.P., solicitando licencia municipal de apertura clasificada para un establecimiento dedicado a la actividad de restaurante en el término municipal de Arona. Error de hecho.
Dictamen 269/2005 - (19-10-2005) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por A.A.S., en representación de la entidad mercantil S.T., S.L., contra la Resolución nº 2.516/04, por la que se deniega la licencia municipal de apertura inocua para un establecimiento dedicado a la actividad de comercio menor de textil y accesorios: Error de hecho. Aparición de documento esencial.
Dictamen 247/2005 - (05-10-2005) - Contratos Administrativos
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la modificación del contrato suscrito con C.Á.S. relativo al servicio de recogida de residuos sólidos urbano, limpieza viaria, limpieza de playas y conservación de jardines.
Dictamen 241/2005 - (20-09-2005) - Revisión de Oficio
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Arona en relación con la revisión de oficio parcial del Acuerdo plenario de 25 de marzo de 2004, en el punto segundo del orden del día, por el que se acordó constituir el Grupo Mixto integrándose en el mismo al Concejal J.D.R.D.: Carecer de requisitos esenciales.
Dictamen 171/2005 - (07-06-2005) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la entidad mercantil R., S.L. contra la Resolución denegatoria de la licencia municipal de apertura clasificada solicitada para un establecimiento dedicado a la actividad de restaurante de dos tenedores, sito en la C/ Juan XXIII, 27, en Los Cristianos. Aparición de documento esencial.
Dictamen 126/2005 - (19-04-2005) - Indemnización por Daños
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por A.T., S.L., representado por Y.N.M., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público de gestión administrativa del citado Ayuntamiento.
Dictamen 176/2004 - (21-10-2004) - Recurso Extraordinario de Revisión
Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona en relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por J.S.D. contra el Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 15 de junio de 2001, por el que se aprueba el Proyecto de Compensación del Plan Parcial "Colinas de Guaza". Error de hecho.